Q5.工程在竣工验收之前发包人已经投入使用的，其能否以工程未经过竣工验收为由拒付工程款，竣工日期如何确定？发包人不能以此为由拒付工程款。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。法条链接：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第九条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。 第三人实际履行合同情形下合同当事人的认定。仪征市担保合同纠纷
房屋买卖合同中的避税条款无效，但不影响合同其他条款的效力，当事人应当按照合同约定履行自己的义务。🔹规则描述在房屋买卖合同中，双方当事人为了规避税费，约定与真实意思表示不一致的房屋价款，应属无效法律行为，无法对当事人产生法律约束力。但是合同中其他约定是当事人的真实意思表示，其内容不违反法律、行政法规的效力性禁止性规定的，该合同依法成立并生效，当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。从审判思路看，不应流于表面化的房屋买卖合同条款，应当结合付款金额与购房价格是否吻合、当事人对重大事项的知晓程度、一般购房人的常识经验等各方面综合审查，以防购房人和开发商恶意串通，明确真实的房屋买卖合同关系。广陵区合同纠纷律师费多少如何被认定为劳动关系？
●保险公司的保险单大部分都有如下内容：被保险机动车因被转让、改装或改变使用性质等，导致被保险机动车危险程度***增加，应及时通知保险公司。购买私家车一般为家庭自用，而将私家车交由不特定第三人租赁使用的行为，改变了车辆性质及用途，扩大了车辆使用范围，增加了车辆出险机率，属于保险标的危险程度***增加的情形，已经被多地法院生效判决认定。所以，如果**将私家车出租，而不通知保险公司提高保险费用，有可能遭到保险公司拒赔。如果发生保险公司拒赔的情形，那么车主有较大可能被认定为将非营运车辆用于出租营利，改变了私家车的用途，法院将根据过错程度判令汽车所有人承担赔偿责任。●需要指出的是，就算出租人与承租人约定出租人完全不承担责任，也系内部规定，并不具有对抗第三人的效力。
1赔偿责任●《民法典》规定，因租赁、借用等情形机动车所有人、管理人或使用人不是同一人时，发生交通事故造成损害，属于该机动车一方责任的，由机动车使用人承担赔偿责任；机动车所有人、管理人对损害的发生有过错的，承担相应的赔偿责任。●根据上述规定，虽然机动车所有人*承担过错赔偿责任，但出租车辆一旦发生交通事故或者造成侵权，受害人有可能将车辆所有人一并起诉，这就要汽车所有人提供证据证实其在管理车辆、选定汽车使用人中不存在过错，如不能证实，就需要承担赔偿责任。合同履行地如何确定？
2.在某些领域，实际损失是难以量化的，例如机会成本的举证。可以参考知识产权方面的判罚标准，在难以举证证明实际损失的情况下可采纳固定的赔偿标准。例如《著作权法》第54条第2款规定，“权利人的实际损失、侵权人的违法所得、权利使用费难以计算的，由人民法院根据侵权行为的情节，判决给予五百元以上五百万元以下的赔偿。”即，在侵权行为造成的实际损失无法举证情况下，《著作权法》规定了500元-500万元区间的酌定赔偿额。虽然是否能涵盖那些无法量化的损失不得而知，但从立法本意上，至少肯定了只要存在不合理、非合约行为就会造成损失的客观性。相比侵权行为的不可预见性，合同提前协商、确定的过程本身就蕴含缔约各方对于合作行为的价值判断，这种情形下，只要不存在地位、赔偿能力等个体因素上的差距，更多地尊重意思自治，减少公权力介入，不失为维护判决公允性的有效途径。不签订劳动合同可以主张双倍工资吗？邗江区买卖合同纠纷律师代理
劳动合同到期没续签可以主张双倍工资吗？仪征市担保合同纠纷
Q38.发包人能否以承包人未在约定期限内提出工期顺延申请为由主张工期不顺延？可以，但前提是合同约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请，视为工期不顺延。法条链接：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十条当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。仪征市担保合同纠纷
江苏宁扬律师事务所是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在江苏省等地区的商务服务行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的的企业精神将**江苏宁扬律师事务所供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！
